О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкциитепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории МонголииСтатья 3

Уполномоченные организации Сторон указывают условия и параметры разработки базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в контракте между заказчиком и подрядчиком (далее - контракт на базовое проектирование).
Контракт на базовое проектирование определяет конкретное содержание работ и услуг, цену, условия платежей, сроки выполнения обязательств, детальное распределение обязательств между подрядчиком и заказчиком, а также их ответственность.
Стороны обеспечивают включение уполномоченными организациями Сторон в контракт на базовое проектирование в качестве применимого материального права право Монголии и Сингапурского международного арбитражного центра (Singapore International Arbitration Centre), расположенного в Республике Сингапур, в качестве места рассмотрения споров в соответствии с арбитражным регламентом SIAC 2016.
Контракт на базовое проектирование заключается уполномоченной организацией Монгольской Стороны с уполномоченной организацией Российской Стороны без проведения закупок, предусмотренных законодательством Монголии.