О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольныхтеплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики КазахстанСтатья 3

Уполномоченные организации Сторон осуществляют реализацию проектов в рамках следующих этапов:
этап № 1 - разработка проектной документации с проведением требуемых экспертиз по каждому из проектов с учетом возможного последующего перевода теплоэлектроцентралей с твердого топлива на природный газ (далее - этап № 1);
этап № 2 - разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении генерирующего оборудования с обеспечением экологических показателей котельных установок в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего Соглашения (далее - этап № 2);
этап № 3 - разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении системы газоочистки с обеспечением экологических показателей теплоэлектроцентралей в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Республики Казахстан, которые Казахстанская Сторона определяет и предоставляет применительно к проектам в сроки, указанные в абзаце восьмом статьи 5 настоящего Соглашения (далее - этап № 3).
Уполномоченные организации Сторон указывают условия и параметры реализации проектов и выполнения поставок, работ, услуг в заключаемых между ними отдельных контрактах, в которых определяются объемы проектирования, поставок оборудования и материалов, работ и услуг, цены, условия платежей, сроки выполнения обязательств, детальное распределение обязательств между подрядчиком и заказчиком по каждому из контрактов, а также их ответственность.
Уполномоченные организации Сторон определяют по своему усмотрению указанные условия и параметры реализации проектов в рамках одного контракта по каждому из проектов с отражением отдельных этапов выполнения поставок, работ, услуг, указанных выше, или посредством подписания отдельных контрактов на разработку проектной документации в рамках этапа № 1 (контракты на проектирование) и отдельных контрактов на разработку рабочей документации, осуществление поставок, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в рамках этапа № 2 и этапа № 3 (контракты на строительство).
Стороны подтверждают:
реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, относящимися к изготовлению оборудования и материалов, поставляемых из Российской Федерации, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами третьих стран в отношении оборудования и материалов, поставляемых из таких третьих стран, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
реализацию проектов в соответствии с нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан, относящимися к проектированию и строительно-монтажным работам, действующими на дату подписания настоящего Соглашения;
включение с учетом финансирования, предоставляемого в рамках механизма российской государственной поддержки экспорта (льготных (субсидированных) процентных ставок по кредитам), уполномоченными организациями Сторон в контракты и российскими финансирующими организациями в соглашения о финансировании права Российской Федерации в качестве применимого права по контрактам и соглашениям о финансировании Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) или иного арбитражного учреждения на территории Российской Федерации, согласованного сторонами контрактов, сторонами соглашений о финансировании, - в качестве места рассмотрения споров (арбитража).