О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024годы"

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402).

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральную целевую программу
"Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить;
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09".
2. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61";
б) в абзаце четвертом цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".
3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:
"Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:"
4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"12.
Размер общей площади служебных помещений, приходящейся
на 1 федерального судью
(кв. метров):

в судах общей юрисдикции145145,5146147148149,5151153160165166167170

в арбитражных судах111,5112,5115,4115,4120,3123,4123,4126,8131,3134135136139".

5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 г. № 1560)

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
Наименование объекта,
регион строительстваСрок ввода в действиеМощность
(кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2024 годы - всегов том числе

2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.
Строительство здания Центрального районного суда,
г. Красноярск, ул. Сурикова,
63 "А", - всего-288731,3 9 60827,2300 1 8970015591768878,9 4 2810,6 5 ------

в том числе

строительство2018 год4604,66288731,360827,2300 1 8970015591768878,9 4 2810,6 5 ------
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего-238245,28815570400 1 127420---------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2014 год-400-400----------

строительство2015 год3730237845,28815570000 1 127420---------
3.
Строительство здания Лискинского районного суда - всего-80872,127403877039362,1---------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2013 год-27402740-----------

строительство2015 год2482,478132,1-3877039362,1---------
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.
Строительство здания Верховного Суда
Чеченской Республики - всего-708106 9 -200006000-2000040000020000062106----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-26000-200006000---------

строительство2020 год7224,2682106----2000040000020000062106----
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего-728664,9 9 -150005000 2 -502399,7 6 480857,3 5 311784,9 11,14 47691,9 13 199810,864149,1--

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-15946-150005000 2 ---------

строительство2022 год8253,5712718,9----502399,7 6 480857,3 5 311784,9 11,14 47691,9 13 199810,864149,1--
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего150000 9 ---500035000 6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-0 9 ---500035000 6 -------
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего14166,820930 9 -2900088008800 3 --------

в том числе

проектные и изыскательские работы2016 год-20930 9 -2900088008800 3 --------
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего-1582711,2 9 -340006517-419158,5932201,5 5 687974,6 11 554996,4 13 165596,1 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-31695-340006517---------

строительство2021 год17082,271551016,2----419158,5932201,5 5 687974,6 11 554996,4 13 165596,1 21 ---
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего-1708534,2 9 -23359,214875,2 2 720608,1 3 1046872,3 4 857173,5 5, 12 681,3 11,16 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-23359,2-23359,22275,2 2 ---------

строительство2019 год228371685175--12600720608,1 3 1046872,3 4 857173,5 5, 12 681,3 11, 16 -----
10.
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего33001333 9 30001670,2 1 1333,2 2 869,85869,8 4, 6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-1333 9 30001670,2 1 1333,2 2 869,85869,8 4, 6 -------
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.
Строительство здания Курского областного суда - всего700015000-120003000500,7 3 --------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-15000-120003000500,7 3 --------
12.
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области,
г. Обоянь, - всего6402343---2343--------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-2343---2343--------
13.
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего9601196,8--900296,8--------

в том числе

проектные и изыскательские работы2016 год-1196,8--900296,8--------
Московский областной суд, г. Красногорск
14.
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего800034700-147002000020000 3 9763,5 4 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-34700-147002000020000 3 9763,5 4 -------
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего-887188,7 9 -105006000-70000 6 409953,7 5 397792,6 11 304820,6 13 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-16500-105006000---------

реконструкция2020 год8769,1870688,7----70000 6 409953,7 5 397792,6 11 304820,6 13 ----
16.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего-226198633503010011000022748--------

в том числе:

приобретение2013 год3344,15500055000-----------

проектные и изыскательские работы2014 год84508350100----------

реконструкция2016 год3344,1162748-3000011000022748--------
17.
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск2014 год278,610250-10250----------
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего-3296661,3 9 30000120761,1702961,71228471,2 3 127042927516,7 5 ------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2014 год-150761,130000120761,1----------

строительство2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,2 3 127042927516,7 5 ------
Омский областной суд, г. Омск
19.
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего-1077800,2 9 -8411,72588,3-329400,9 6 300000637677,2 11, 14 743522,6 11 349759,2 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-11000-8411,72588,3---------

строительство2022 год144401066800,2----329400,9 6 300000637677,2 11, 14 743522,6 11 349759,2 21 ---
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего-80853,2 9 -70001500605,5 3 10000 6 2000062013,5 11, 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-2399,2-70001500605,5 3 --------

строительство2020 год2110,578454----10000 6 2000062013,5 11, 14 -----
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего-865085,2 9 --1336915557,2-500000697599,3 11 285751,2 11,20 103636,9 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-28926,2--1336915557,2--------

строительство2022 год10996,63836159-----500000697599,3 11 285751,2 11,20 103636,9 21 ---
22.
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза,
ул. Суворова, д. 217, - всего264902 9 ---25006500 6 126203254975,7 11 45351,5 13 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-9000---25006500 6 -------

реконструкция2020 год4485,2255902-----126203254975,7 11 45351,5 13 -----
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.
Строительство Рязанского областного суда - всего-633349 9 --42002864-300000499146,3 11, 14 263806,9 13 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-7064--42002864--------

строительство2020 год11892,46626285-----300000499146,3 11, 14 263806,9 13 ----
Томский областной суд, г. Томск
24.
Строительство пристройки
к существующему зданию Томского областного суда - всего-324330 9 -----13566131201 11 231462,6 13,20 214152,4 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2019 год-13566-----1356613566 11 -----

строительство2022 год3530,03310764------117635231462,6 13,20 214152,4 21 ---
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего13029,6 9 540042203177,2232,41342,6 6 14428,6514428,6 11,14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2019 год-13029,6540042203177,2232,41342,6 6 14428,614428,6 11, 14 -----

строительство14934,6- 14,17 ------500000 14 17 ----
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего-655905,7 9 400041699780116716180000 4 437026131369,4 11, 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-221494000416997804200--------

строительство2019 год7345633756,7---112516180000 4 437026131369,4 11, 14 -----
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.
Реконструкция комплекса зданий
со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская,
д. 3а, - всего1156027000 9 --200012316700012684 5,12 5684 11, 14 -----

в том числе

проектные и изыскательские работы2019 год-27000--200012316700012684 12, 5 5684 11, 14 -----
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.
Строительство здания Выборгского районного суда,
г. Санкт-Петербург, - всего-125245125245-----------

в том числе

строительство2013 год10489,9125245125245-----------
29.
Строительство здания Колпинского районного суда,
г. Санкт-Петербург, - всего-88589,988589,9-----------

в том числе

строительство2013 год11338,588589,988589,9-----------
30.
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего-117940,8117940,8-----------

в том числе

строительство2013 год12404117940,8117940,8-----------
31.
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда,
г. Санкт-Петербург, - всего-376786,4-92666,423520859539,4 3 --------

в том числе

строительство2016 год3722376786,4-92666,423520859539,4 3 --------
32.
Строительство здания Московского районного суда,
г. Санкт-Петербург, - всего-1329648,9 9 -508249,3255799,2440208,9367864,9 4 368306,4280845,3 11, 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2020 год--------13693,8 14 -----

строительство2022 год14832,21329648,9-508249,3255799,2440208,9367864,9 4 368306,4267151,5 11, 14 -----
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, д. 20, - всего2017 год-619601-238499273641,8 2 320584,6 3 35522,6 4, 6 -------

в том числе

строительство2017 год9268,5619601-238499273641,8 2 320584,6 3 35522,6 4, 6 -------
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.
Реконструкция здания Воткинского городского суда,
г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего-20970414437165333----------

в том числе

реконструкция2014 год3631,420970414437165333----------
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан
(2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе,
ул. Пушкина, д. 88) - всего-2283828,8 9 -916268,8345989,7 2 159097,5 7 --722976581830,1----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-900-900----------

публичный технологический
и ценовой аудит2019 год-122,5------122,5-----

строительство2020 год31528,82282806,3-915368,8345989,7 2 159097,5 7 --722853,5581830,1----
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.
Комплекс правосудия
в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9
(2-я очередь строительства), - всего492319,1 9 -30003267,17767,1 3 55940 4 , 6 136255 5 242796,1 11,14 177397211103,5 21 31693,1--

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-6267,1-30003267,11767,1 3 --------

строительство2022 год7682,1486052---600055940 4, 6 136255 5 242796,1 11, 14 177397211103,5 21 31693,1--
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан,
г. Махачкала, - всего1008027000-230004000---------

в том числе

проектные и изыскательские работы2015 год-27000-230004000---------
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.
Реконструкция здания Ленинградского районного суда
г. Калининграда - всего -2497103728013422078210---------

в том числе

реконструкция2015 год36692497103728013422078210---------
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего22985420,5 9 43001870933,3 2 561 3 550,9 4, 6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-5420,5 9 43001870933,3 2 561 3 550,9 4, 6 -------
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего-264837,7 9 286954291 2 2167629070433,7 4 6077140522,9 11, 14 -40002571,28000078652

в том числе:

проектные и изыскательские работы2022 год-9656,22869-216-----40002571,2--

строительство2024 год3102255181,5-54291 2 -7629070433,7 4 6077140522,9 11, 14 ---8000078652
41.
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего483131,4 9 -5906,4988150-138444 12 161197,7 11, 14 132264,5 13,20 27000 21 2515200000118020

в том числе:

проектные и изыскательские работы2022 год-16559,4-5906,4988150----70002515--

строительство2024 год4471,3466572-----138444 12 161197,7 11, 14 132264,5 13,20 20000 21 -200000118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.
Строительство здания Ленинского районного суда,
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего-668979,7-232000303232,7 2 233698,8 3 --------

в том числе

строительство2016 год6858668979,7-232000303232,7 2 233698,8 3 --------
43.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда
г. Новосибирска - всего-148214710079655,7 2 29677,6105789,7 3 99512,7 4, 6 -------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2013 год-71007100-----------

реконструкция2017 год3665,8141114-79655,7 2 29677,6105789,7 3 99512,7 4, 6 -------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего-181025 9 1867027840 2 2000087260141927 4, 6 16690,5 5 ------

в том числе

строительство2018 год3243,31810251867027840 2 2000087260141927 4, 6 16690,5 5 ------
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего -31823225069317----------

в том числе

реконструкция2014 год708,2631823225069317----------
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего-5236660028836 2 2735124415--------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2013 год-600600-----------

строительство2016 год1008,651766-28836 2 2735124415--------
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего-1085569 9 -424437,2192408,9151726,8136190,9 4, 6 274918,7295062,9 11,14 37275,3 13,20 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2019 год-1835,4-----1835,41835,4 11,14 -----

строительство2020 год77801083733,6-424437,2192408,9151726,8136190,9 4, 6 273083,3293227,5 11 37275,3 13,20 ----
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.
Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего-1780016900-900483 3 --------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-900--900483 3 --------

строительство2013 год4229,41690016900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.
Строительство здания Миасского городского суда - всего-183641532106704063391---------

в том числе

строительство2015 год4125183641532106704063391----------
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.
Строительство здания Левашинского районного суда
в с. Леваши - всего-3080430804-----------

в том числе

строительство2013 год772,23080430804-----------
51.
Строительство здания Сергокалинского районного суда
в с. Сергокала - всего-3923939239-----------

в том числе

строительство2013 год8153923939239-----------
52.
Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район,
с. Касумкент2014 год483,27500-7500----------
53.
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан2014 год709,625000-25000----------
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.
Строительство пристройки
к существующему зданию Майского районного суда,
г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего-36431,336431,3-----------

в том числе

строительство2013 год86336431,336431,3-----------
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего-126546,6 9 ---59782989 4 6561659582 14 13062,4 13 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-5978---59782989 4 -------

строительство2020 год1918120568,6-----6561659582 14 13062,4 13 ----
56.
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего -55532 9 ---2600780 4 -25000 14 34901,6 13 1593,7 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-2600---2600780 4 -------

строительство2021 год798,552932------25000 14 34901,6 13 1593,7 21 ---
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего-3970 9 ---39703176 4 47830 12 ------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-3970---39703176 4 -------

строительство2017 год1057,92------47830 12 ------
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего 69329 9 ---32731650 4 3500067679 11 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-1650---32731650 4 -------

строительство2020 год1491,8676793500067679 11 -----
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего-326144 9 ---16500-96292171414,2 11 209979,5 13 40132,5 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-16500---16500--------

строительство2021 год3358,77309644-----96292171414,2 11 209979,5 13 40132,5 21 ---
60.
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда,
пгт. Каа-Хем, Республика Тыва2014 год816,910000-10000----------
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего-95077,6 9 --3000981--50000 14 41619,0 13,20 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-3981--3000981--------

строительство2020 год141691096,6------50000 14 41619,0 13,20 ----
62.
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего-80931,6 9 --20001458--50000 14 27978,0 13,20 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-3458--20001458--------

строительство2020 год124277473,6------50000 14 27978,0 13,20 ----
63.
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего-86750,5 9 ---25001480,5 6 660,6 5 50000 14 32770----

в том числе

проектные и изыскательские работы2018 год-3980,5---25001480,5 6 660,6 5 ------

строительство2020 год124082770------50000 14 32770----
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.
Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего-270870 9 --904445500216826145776 5, 12 ------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-9044--9044500--------

строительство2018 год3923,18261826---45000216826145776 5, 12 ------
65.
Строительство Дома правосудия
в г. Набережные Челны - всего316877,3 9 --11366,321963,7285511198117 5 ------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-11366,3--11366,31963,7--------

строительство2018 год5301,1305511---20000285511198117 5 ------
66.
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда
Республики Татарстан - всего78098 9 ---3744 7 -75554 12 56603,7 11 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-3744 7 ---3744 7 --------

строительство2019 год128075554-----75554 12 56603,7 11 -----
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.
Строительство здания Кропоткинского городского
суда - всего20001908,2 9 ---1273,83733,7 4, 6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-1908,2 9 ---1273,83733,7 4, 6 -------
68.
Реконструкция здания
с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции,
г. Краснодар, - всего -1687438---------50000850000787438

в том числе:

проектные и изыскательские работы2022 год-50000--------50000--

реконструкция2024 год151881637438----------850000787438
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
69.
Реконструкция здания Артемовского городского суда
со строительством пристройки - всего -123285,5 9 ---39251483,370000 12 5018329247,3 13,20 78484,4 21 28085,8--

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-3852,1---39251483,3-------

реконструкция2022 год2040,1119433,4-----70000 12 5018329247,3 13,20 78484,4 21 28085,8--
70.
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск2013 год4586,375292,475292,4-----------
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
71.
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего-107551,5 9 ---1806,31806,2 4 52500 12 107142,3 11,14 6137,9 13 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-1806,3---1806,31806,2 4 -------

реконструкция2020 год3300105745,2-----52500 12 107142,3 11,14 6137,9 13 ----
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
72.
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего62758 9 ---19451268,1 4 2233344111,1 11,14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-1945---19451268,1 4 -------

реконструкция2020 год1482,760813-----2233344111,1 11, 14 -----
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
73.
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области,
г. Астрахань, - всего18001739,5 9 ---3670--------

в том числе

проектные и изыскательские работы2016 год-1739,5 9 ---3670--------
74.
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего-33115,2 9 ---1450-278,81500026988,1 13 14,9 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2018 год-1632,2---1450-278,8------

строительство2021 год51431483------1500026988,1 13 14,9 21 ---
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
75.
Строительство здания Володарского районного суда,
г. Брянск, - всего-208128 9 17832967-296737200 6 136903,1 5 105123,6 11 23435,5 13,20 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-475017832967-2967--------

строительство2020 год2826,51203378----37200 6 136903,1 5 105123,6 11 23435,5 13,20 ----
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
76.
Строительство пристройки
к зданию Ковровского городского суда - всего67313 9 ---24952495 4 1996 5 30000 14 63553,6 13 33225,7 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2018 год-2495---24952495 4 1996 5 ------

строительство2021 год1782,364818------30000 14 63553,6 13 33225,7 21 ---
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
77.
Строительство пристройки
к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего53343,93150021843,9----------

в том числе

строительство2014 год187053343,93150021843,9----------
78.
Строительство пристройки
к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск 8 , - всего36255 9 ---1556-1729234699 11 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-1556---1556--------

строительство2020 год841,734699-----1729234699 11 -----
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
79.
Реконструкция здания Ангарского городского суда
со строительством пристройки,
г. Ангарск, ул. Ворошилова,
д. 1, - всего481013823,6 9 ---15365,91773,6 4,6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-13823,6 9 ---15365,91773,6 4,6 -------
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
80.
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего-3576,6 9 ---3576,73576,6 4 1000009972730000 13,20 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-3576,6---3576,73576,6 4 - 12 ------

строительство430030000 20 -----100000 12 9972730000 13,20 ----
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
81.
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего 18003757,1 9 ---12983234 6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-3757,1 9 ---12983234 6 -------
82.
Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов
г. Липецка2016 год110300000---300000--------

60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
83.
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда2013 год182,170007000-----------
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
84.
Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда2013 год3310,5235089235089-----------
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
85.
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск2014 год2657,2294400-294400----------
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
86.
Приобретение здания для размещения Островского районного суда,
пос. Судиславль2015 год461,64000--4000---------

Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
87.
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут2014 год4273200002-200002----------
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
88.
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего-104178 9 ---56005600 4,6 5248083050,6 11, 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-5600---56005600 4, 6 -------

строительство2020 год2391,2998578-----5248083050,6 11, 14 -----
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
89.
Строительство здания для Псковского районного суда
и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области,
г. Псков, - всего 229568,5 9 ---10355,810355,7 4, 6 -100000 14 194746,3 13,20 116368,3 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-10355,8---10355,810355,7 4, 6 -------

строительство2022 год4709,65219212,7------100000 14 194746,3 13,20 116368,3 21 ---
90.
Строительство здания Островского городского суда,
г. Остров, - всего91461 9 --912,21949,7821,5 4, 6 -50000 14 89119 13,20 37673,6 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-1750,4--912,21949,7821,5 4, 6 -------

строительство2022 год1199,389810,6------50000 14 89119 13,20 37673,6 21 ---
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
91.
Строительство здания для размещения Сараевского
районного суда
Рязанской области,
рабочий поселок Сараи, - всего44635,6 9 ---1400,6--2000037113,7 13 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-1400,6---1400,6--------

строительство2021 год103043235------2000037113,7 13 ----
92.
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области,
г. Спасск-Рязанский, - всего65640,5 9 ---1490-3072658246,3 11, 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-1490---1490--------

строительство2020 год1312,6564150,5-----3072658246,3 11, 14 -----
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
93.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего -372902 9 -1321038507000198552254412,1 5 10622 11 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-17060-132103850---------

реконструкция2019 год9486,66355842---7000198552254412,1 5 10622 11 -----
94.
Строительство пристройки
к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего-379475 9 --6618618 4 1400200000171457237100,3 13 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2018 год-8018--6618618 4 1400-------

строительство2021 год7282371457-----200000171457237100,3 13 ----
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
95.
Строительство пристройки
к административному зданию Заводского районного суда
г. Саратова - всего102367 9 ---50154990 4 59810 12 43214,7 11, 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-4990---50154990 4 -------

строительство2020 год1756,597377-----59810 12 43214,7 11, 14 -----
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
96.
Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области2013 год1431116000116000-----------
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
97.
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего8000 9 ---2612,72600 4, 6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-0 9 ---2612,72600 4, 6 -------
98.
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента
в Смоленской области,
г. Смоленск, - всего-4625,9 9 ---5208 5 1380 4 -15000 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-4625,2---5208 5 1380 4 -------

строительство-0 17 ------15000 14 - 17 ----
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
99.
Строительство пристройки со встроенной автостоянкой
к существующему зданию Ленинского районного суда
г. Томска - всего1830380---380--------

в том числе

проектные и изыскательские работы2016 год-380---380--------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
100.
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов
и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего58000 9 ---69506950 4, 6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-0 9 ---69506950 4, 6 -------
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
101.
Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего390050 9 ---500--------

в том числе

проектные и изыскательские работы2016 год-50 9 ---500--------
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
102.
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда,
г. Новосибирск, - всего-1705842,3 9 385927,9-150012183-26568 12 817933,4 11,14 -40000045000040000050481

в том числе:

приобретение2013 год11200385927,9385927,9-----------

проектные и изыскательские работы2019 год-19433,4--150012183-26568 12 17933,4 11 -----

реконструкция2024 год152001300481------800000 14 - 17 40000045000040000050481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
103.
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район,
раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района,
ул. Шамонина, - всего-73412,373412,3-----------

в том числе

строительство2013 год186273412,373412,3-----------
104.
Дом правосудия
с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров,
ул. Загорская, - всего-12364,8 9 6064,2610061005000-5000 12 4990 11, 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2020 год-200,6---5000-5000 12 4990 11, 14 -----

строительство532312164,26064,261006100---------
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
105.
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры2013 год1575,53000030000-----------
106.
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда,
пос. Спирово2013 год52240004000------------
107.
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск2013 год52672007200-----------
108.
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль2013 год627,714542,214542,2-----------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
109.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего-464526,5 9 8220-157246,5206730 3 295652,8 4, 6 77910 5 ------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-15736,58220-7516,5---------

реконструкция2018 год7201448790--149730206730 3 295652,8 4, 6 77910 5 ------
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
110.
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь2013 год3825,3198126198126-----------
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
111.
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе2013 год6658341386,5341386,5-----------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
112.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего-310000 9 310000--15003500 6 5000 12 5000 14 - 17 ----

в том числе:

приобретение2013 год5842,4310000310000-----------

проектные и изыскательские работы2019 год-- 14 ---15003500 6 5000 12 5000 14 -----
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
113.
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего80000------17200 14 -----

в том числе

проектные и изыскательские работы2020 год-0------17200 14 -----
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
114.
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп.,
район 13/11, - всего800027980,2------1550025738,5 13,20 15419,8 21 ---

в том числе

проектные и изыскательские работы2021 год-27980,2------1550025738,5 13,20 15419,8 21 ---
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
115.
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области,
г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего-1484722--200080008000 4, 6 1000010000 11,14 946711921066,4 21 537320--

в том числе:

проектные и изыскательские работы2019 год-691--200080008000 4, 6 1000010000 11, 14 -----

строительство2022 год89441484031------500000 14 946711921066,4 21 537320--
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
116.
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 6, - всего-5901230,2 9 1246725,11481762,115500001522350,7 3 801640,1 4, 6 461112 12 459659,5 11 -----

в том числе

строительство2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,7 3 801640,1 4, 6 461112 12 459659,5 11 -----
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
117.
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области,
г. Волгоград, - всего2518419,5------17805,5 14,18 26951210377 21 700000700000873663

в том числе

проектные и изыскательские работы2021 год-44756,5------17805,5 14,18 2695110377 21 ---

строительство2024 год16514,52473663--------200000700000700000873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
118.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего-1009597,2 9 -2200010780 2 ---263228,2860607,5 13 601853,9 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-22000-2200010780 2 ----------

строительство2021 год12716,8987597,2------263228,2860607,5 13 601853,9 21 ---
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
119.
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области,
г. Владимир, - всего 686994,5 9 ---400015000 6 198087,3 5 518008,2 11, 14 343764,9 13 ----

проектные и изыскательские работы2018 год-16900---400015000 6 12900 5 ------

строительство2020 год6864670287,4-----185187,3518008,2 11, 14 343764,9 13 ----
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
120.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань,
ул. Ново-Песочная, - всего-1537801,4793188,4-525090468287,4 3 --------

в том числе

строительство2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,4 3 --------
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
121.
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего-22700------9900 14 12800----

проектные и изыскательские работы2020 год-22700------9900 14 12800----
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
122.
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина -
ул. Просвещения, - всего-442061 9 ---20008141,6 4, 6 200000318128,4 11 226049,2 13,20 35069,3 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-10000---20008141,6 4, 6 -------

строительство2021 год3960,7432061-----200000318128,4 11 226049,2 13,20 35069,3 21 ---
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
123.
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе
г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего-2253880,6 9 -24000---260622,1845244,1 11 976457,2 13,20 798517,9 21 456187,6--

в том числе:

проектные и изыскательские работы2014 год-24000-24000----------

строительство2022 год12489,592229880,6-----260622,1845244,1 11 976457,2 13,20 798517,9 21 456187,6--
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
124.
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита,
ул. Ленина, д. 145, - всего-869456 9 ---20008000 6 250000349850,4 11 361062,5 13 502076,1 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-10000---20008000 6 -------

строительство2022 год4573,8859456-----250000349850,4 11 361062,5 13 502076,1 21 ---
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
125.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего-------1070014500 11, 14 -----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2020 год-------1070014500 11, 14 -----
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
126.
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск-1781769,1------13683,3 14,17 19561,8 21 18500 21 500000600000648524

проектные и изыскательские работы2021 год-33245,1------13683,3 14,17 19561,8 20 18500 21 ---

строительство2024 год104001748524---------500000600000648524
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
127.
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области,
г. Биробиджан, - всего20804369------3600 14 4369 13, 20 ----

в том числе

проектные и изыскательские работы2020 год-4369------3600 14 4369 13,20 -----
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
128.
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики,
г. Грозный, - всего -11900------490070007000 21 ---

в том числе

проектные и изыскательские работы2021 год260011900------490070007000 21 ---
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
129.
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края,
г. Краснодар, ул. Постовая -
ул. Захарова, - всего-1323771,3550000216317,3380200187496,1 3 --------

в том числе:

строительство2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,1 3 --------
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
130.
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома2015 год308,213260--13260---------
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
131.
Строительство здания Московского районного суда,
г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего36802145 9 --2145793792,9 4, 6 -------

в том числе

проектные и изыскательские работы2017 год-2145 9 --2145793792,9 4, 6 -------
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
132.
Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда,
пос. Могойтуй, Забайкальский край2014 год776,744400-44400----------
133.
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края2015 год790,275056--75056---------
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
134.
Строительство здания Лабытнангского городского суда,
г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего-159890 9 --219868021,1 3 156057,5 4, 6 86420,4 5, 12 ------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2016 год-2892--21981764,1 3 --------

строительство2018 год1995,6156998---66257156057,5 4, 6 86420,4 5, 12 ------
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
135.
Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего-32819--230730512-------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-2307--2307---------

строительство2016 год484,0630512---30512--------
136.
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего-31994--230730512--------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2015 год-2307--2307---------

строительство2016 год484,0629687---30512--------
137.
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего-333607,8 9 ---7251,37251,3 4 200000304419,8 11, 14 131233,3 13,20 ----

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-7251,3---7251,37251,3 4 -------

строительство2020 год5719,2326356,5-----200000304419,8 11, 14 131233,3 13,20 -----
138.
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг,
пер. Революционный, д. 3, - всего-6809068090-----------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2013 год-34403440-----------

реконструкция2013 год11206465064650-----------
139.
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего-6798067980-----------

в том числе:

проектные и изыскательские работы2013 год-47604760----------

строительство2013 год10006322063220-----------
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
140.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда,
г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего-386247,5 9 -18444058842176,777209108712 12 46851,7 11, 14 -54303---

в том числе:

приобретение2014 год4943,7184440-184440----------

проектные и изыскательские работы2016 год-8060,7--58842176,7--------

реконструкция2022 год5793,36193746,8----77209108712 12 46851,7 11, 14 -54303---
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 15
141.
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего-1404887,4 9 ---316737223 6 550796819366,9 11, 14 811297,7 13 18644 21 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-37500---316737223 6 -------

строительство2021 год144531367387,4-----550796819366,9 11, 14 811297,7 13 18644 21 ---
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
142.
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего-375645,1 9 ---930814764 6 196786 12 315797,6 11, 14 144583,5 13, 20 151186,5 21 117748,7--

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-24072---930814764 6 -------

строительство2022 год2177351573,1-----196786 12 315797,6 11, 14 144583,5 13,20 151186,5 21 117748,7--
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
143.
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа2017 год14260,91562000----1562000-------
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
144.
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего-11023------11023 14 -----

в том числе

проектные и изыскательские работы2019 год-11023------11023 14 -----
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
145.
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа,
г. Нижний Новгород, - всего-1642727-------9500072574,5 21 450000500000597727

в том числе:

проектные и изыскательские работы2021 год-95000-------9500072574,5 21 ---

реконструкция с элементами реставрации2024 год5757,71547727-------- 17 -450000500000597727
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
146.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым,
г. Симферополь, - всего-2906656--------435569640291048781850290

в том числе:

проектные и изыскательские работы2021-43556--------43556---

строительство2024201762863100---------9640291048781850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
147.
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области,
г. Челябинск, --1781767--------40000500000600000641767

в том числе:

проектные и изыскательские2021 год-40000--------40000---

строительство2024 год147681741767---------500000600000641767
148.
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов 19 -14330432,2--------3891774,73451800,533273193659538

Итого-82702759,8 10 55819205732498,6 1 5783944 2 7060082 3 8686640,3 4 9942496,9 5 13693717,8 11 9559215,9 13,17 9364471,1830610083061008306100

в том числе:

проектные и изыскательские работы-1597660,7 10 90326,8404282,6 1 173554,3 2 271065,8 3 231460,8 4 122618,7 5 201559,8 11 191420,3218427,355086,2--

публичный технологический
и ценовой аудит-122,5------122,5-----

строительство, реконструкция, приобретение-66774544,4 10 5491593,25328216 1 5610389,7 2 6789016,2 3 8455179,5 4 9819878,2 5 13492035,5 11 9367795,65254269,14799213,349787814646562

Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов-14330432,2--------3891774,73451800,533273193659538

________________________
1 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.
3 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
4 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
7 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
8 В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. № 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
9 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
10 В соответствии с параметрами федерального бюджета.
11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
12 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:
26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";
28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";
3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";
187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";
13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";
13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";
161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";
75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";
6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";
77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";
6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";
10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";
209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";
249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";
65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";
96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";
37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";
3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";
103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";
336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".
14 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
15 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
16 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
17 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
18 Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.
19 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.
20 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.;
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873,2 тыс.;
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085,8 тыс.;
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.;
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.;
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.;
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.;
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.
21 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";
20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";
921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";
14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;
18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";
18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;
0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";
528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.".

6. В приложении № 4 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации
9.
Приобретение
и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации,
г. Красноярск, - всего 1812154884,72---102070,12400051997,7 9 -49014,6 12 46320 13 ---

в том числе:

приобретение2016 год1661,5102070,12---102070,12--------

проектные и изыскательские работы2018 год-3800----40003800 9 ------

реконструкция2021 год181249014-----48197,7 10 -49014,6 12 46320 13 ---";

в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"Итого1492388,838070,513956,8 2 338513,1 1 512587,5 3 367534,4 5 374014,1 9 57648 11 88265,6 12 46320 13 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы58471,738070,513956,8 2 1159,3 1 -40008144,4 9 ------

строительство, реконструкция, приобретение1433917,1--337353,8 1 512587,5 3 363534,4 5 365869,7 8 57648 11 88265,6 12 46320 13 ---";

г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:
" 12 Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.
13 Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.".
7. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции: "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике
Саха (Якутия),
г. Якутск, - всего-234019,1--65009668882720,679006,541021,534505,18423,9 4 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год-4700--6500 3 4700 4 --------

строительство4100229319,1 8 ---9198882720,6 3,4 79006,5 3, 4 41021,5 3,4 34505,1 3,4 8423,9 4 ---

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
5.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области,
г. Архангельск, - всего-198196,4---3150315090429155842,1109869,561528,8 4 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2017 год-3150---3150 3 3150-------

строительство2021 год 9 3700195046,4 6 -----90429 3 155842,1 3, 4 109869,5 3,4 61528,8 4 ---
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия,
г. Улан-Удэ, - всего-74020,7 5 ------5510,474020,855322,5 4 ---

в том числе:

проектные и изыскательские работы2020 год-4556,5 9 ------5510,4 3 4556,6 3,4 ----

строительство2569,269464,2 8 -------69464,255322,5 4 ---";

в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:
"Управление Федеральной службы судебных приставов
по Карачаево-Черкесской Республике

11. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего-207181,4----600065900100475,9107249,230585,7 4 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год-5900----6000 3 5900 4 ------

строительство2021 год 9 4414,5201281,4 6 -----60000 3 100475,9 3,4 107249,2 4 30585,7 4 ---";

г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"Итого:1928859,9294380253726232811,7353697,2 4 274316,3395215,7380730,3325644,6 4 155860,9---

в том числе:

проектные и изыскательские работы33516,1-11255,9791811062,9 4 915059005510,44556,6 4 ----

строительство, реконструкция, приобретение1895343,8294380242470,1224893,7342634,3 3 265166,3389315,7375219,9321088 4 155860,9---";

д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:
" 3 Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;
на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;
за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
4 Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";
е) сноску 9 изложить в следующей редакции:
" 9 Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.".
8. В приложении № 6 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"Всего
по Программе109081,61 1 100009454,89354,28 1 11725,25 1 12999,2 1 12342,68 1 15773,28 1 11701,66 1 , 4 9569,32 1, 5 8306,18306,18306,1

в том числе:

капитальные
вложения
(бюджетные инвестиции)89719,09 1 6544,686610,936955,23 1 8563,78 1 9916,58 1 11006,92 1 14414 1 9973,13 1 , 4 9566,65 15 8306,18306,18306,1

прочие нужды19362,52 1 3455,322843,872399,053161,483082,581335,761359,28 1 1728,532,67---";

в) в разделе II:
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
"Всего91450,42 1 6971,996393,927097,51 1 8558,69 1 10074,93 1 11308,39 1 14766,83 1 10545,04 1, 4 9566,65 1, 5 8306,18306,18306,1

Строительство, реконструкция
или приобретение зданий
(капитальные вложения)86078,08 1 5914,376000,186355,26 1 7926,37 1 9328,49 1 10711,73 1 14132,1 1 9973,13 1, 4 9566,65 1, 5 8306,18306,18306,1";

субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации79461,47 1 2340,625732,5 1 5783,94 2 7060,08 1 8686,649942,5 1 13693,72 1, 3 9559,22 1, 4 9364,47 1,5 8306,18306,18306,1";

субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации1492,39 1 38,0713,96338,51 1 512,59 1 367,53 1 374,01 1 57,6588,2746,32 1 ---";

субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:
"здания Федеральной службы судебных приставов1928,86294,38253,73232,81353,7 1 274,32395,22 1 380,73325,64 1 155,86 1 ---";

позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:
"обеспечение безопасности
и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)3076,46 1 362,63364,03523,68 1 523,77 1 523,58259,6262,95 1, 3 259,62,67 1 ---";

субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
"Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации2817,59 1 104,03363,81523,68523,77523,58 1 259,6262,95 1, 3 259,62,67 1 ---";

г) сноску 1 изложить в следующей редакции:
" 1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
" 5 Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
9. Приложение № 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. № 1560)

ОБЪЕМЫ
финансирования федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2024 годы - всего2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год

Всего по Программе109081,61 1 100009454,79 1 9354,28 1 11725,25 1 12999,19 1 12342,68 1 15773,28 1 11701,66 1,3 9569,32 1, 4 8306,18306,18306,1

из них:

Конституционный Суд
Российской Федерации37,0737,07-----------

Верховный Суд Российской Федерации757,7634,8564,467,86111,07116,35116,35100,46146,42----

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации4324,44324,4-----------

Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации96064,04 1 4267,018779,968208,37 1 10323,14 1 11753,210922 1 14662,17 1, 2 10491,92 1,3 9367,14 1, 4 8306,18306,18306,1

Минэкономразвития России1,381,38-----------

Минюст России4650,47870,76195,07693,73 1 751,5 1 710,53 1 773,07 1 491,43 1 462,58 1 46,32 1 ---

ФССП России3292,43464,53415,37384,32539,55 1 419,11 1 531,26 1 519,22 1 600,74 1 155,86 1 ---

Государственные капитальные вложения - всего89719,09 1 6544,686610,93 1 6955,23 1 8563,78 1 9916,58 1 11006,92 1 14414 1 9973,139566,65 1 8306,18306,18306,1

из них:

Верховный Суд
Российской Федерации84,3113,0111,8412,2715,4115,8915,89------

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации3520,63520,6-----------

Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации82702,72678,626331,46371,64 1 7682,08 1 9258,84 1 10221,8 1 13975,62 1, 2 9559,22 1,3 9364,47 1,4 8306,18306,18306,1

Минюст России1492,3938,0713,96338,51 1 512,59 1 367,53 1 374,01 1 57,65 1 88,2746,32 1 ---

ФССП России1928,86294,38253,73232,81353,7 1 274,32 1 395,22 1 380,73 1 325,64 1 155,86 1 ---

Прочие нужды - всего19362,52 1 3455,322843,872399,053161,48 1 3082,611335,761359,28 1 1728,532,67 1 ---

из них:

Конституционный Суд
Российской Федерации37,0737,07-----------

Верховный Суд Российской Федерации1259,1321,8452,5655,5995,66100,46100,46100,46146,42----

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации803,8803,8-----------

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации13325,171588,392448,561836,732641,06 1 2494,36700,2686,55 1, 2 932,72,67 1 ---

Минэкономразвития России1,381,38-----------

Минюст России4202,01832,69181,11355,22238,91343399,06433,78374,31----

ФССП России1363,57170,15161,64151,51185,85144,79136,04138,49275,1----

__________________
1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
2 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
3 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.
4 Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".

____________