О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024годы"

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402; № 39, ст. 6713; 2022, № 1, ст. 126).

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

1. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109552,34" и "90189,82" заменить соответственно цифрами "113658,52" и "94296,0".
2. В абзаце третьем раздела III цифры "124" и "25" заменить соответственно цифрами "89" и "17".
3. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109552,34" заменить цифрами "113658,52";
б) в абзаце четвертом цифры "90189,82" заменить цифрами "94296".
4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"12.
Размер общей площади служебных помещений, приходящейся
на 1 федерального судью
(кв. метров):

в судах общей юрисдикции145145,5146147148149,5151153160165166,9169172

в арбитражных судах111,5112,5115,4115,4120,3123,4123,4126,8131,3134137,2139,7142".

5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. № 1873)

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
Наименование объекта,
регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 -
2024 годы - всегов том числе
2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год

Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.
Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск,
ул. Сурикова, 63 "А", - всего288731,3 1 60827,2300 2 8970015591768878,9 3 2810,6 4 ------

в том числе

строительство2018 год4604,66288731,360827,2300 2 8970015591768878,9 3 2810,6 4 ------
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего 238245,28815570400 2 127420---------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2014 год400-400----------

строительство2015 год3730237845,28815570000 2 127420---------
3.
Строительство здания Лискинского районного суда - всего80872,127403877039362,1---------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2013 год27402740-----------

строительство2015 год2482,478132,1-3877039362,1---------
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего708106 1 -200006000-2000040000020000062106----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год26000-200006000---------

строительство2020 год7224,2682106----2000040000020000062106----
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего728664,9 1 -150005000 5 -502399,7 6 480857,3 4 311784,9 7,8 47691,9 9 199810,8 10 190010,8 11 --

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год15946-150005000 5 ---------

строительство2023 год8253,5712718,9----502399,7 6 480857,3 4 311784,9 7,8 47691,9 9 199810,8 10 190010,8 11 --
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего15000- 1 ---500035000 6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год----500035000 6 -------
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего14166,820930 1 -2900088008800 12 --------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2016 год20930-2900088008800 12 --------
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего 1582711,2 1 -340006517-419158,5932201,5 4 687974,6 7 554996,4 9 165596,1 10,13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год31695-340006517---------

строительство2021 год17082,21551016,2----419158,5932201,5 4 687974,6 7 554996,4 9 165596,1 10,13 ---
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего1708534,2 1 -23359,214875,2 5 720608,1 12 1046872,3 3 857173,5 4,14 681,3 7,15 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год23359,2-23359,22275,2 5 ---------

строительство2019 год228371685175--12600720608,1 12 1046872,3 3 857173,5 4,14 681,3 7,15 -----
10.
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской
области - всего33001333 1 30001670,2 2 1333,2 5 869,85869,8 3,6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год133330001670,2 2 1333,2 5 869,85869,8 3,6 -------
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.
Строительство здания Курского областного
суда - всего700015000-120003000500,7 12 --------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год15000-120003000500,7 12 --------
12.
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего 6402343---2343--------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2016 год2343---2343--------
13.
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего9601196,8--900296,8--------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2016 год1196,8--900296,8--------
Московский областной суд, г. Красногорск
14.
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего800034700-147002000020000 12 9763,5 3 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год34700-147002000020000 12 9763,5 3 -------
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего887188,7 1 -105006000-70000 6 409953,7 4 397792,6 7 304820,6 9 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год 16500-105006000---------

реконструкция2020 год8769,1870688,7----70000 6 409953,7 4 397792,6 7 304820,6 9 ----
16.
Приобретение
и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области,
г. Кола, - всего226198633503010011000022748--------

в том числе:

приобретение2013 год3344,15500055000-----------

проектные
и изыскательские работы2014 год84508350100----------

реконструкция2016 год3344,1162748-3000011000022748--------
17.
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск2014 год278,610250-10250----------
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего3296661,3 1 30000120761,1702961,71228471,2 12 127042927516,7 4 ------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2014 год150761,130000120761,1----------

строительство2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,2 12 127042927516,7 4 ------
Омский областной суд, г. Омск
19.
Строительство здания для размещения Омского областного суда
и Управления Судебного департамента
в Омской области - всего1077800,2 1 -8411,72588,3-329400,9 6 300000637677,2 7,8 743522,6 9 349759,2 10,13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год11000-8411,72588,3---------

строительство2021 год15130,51066800,2----329400,9 6 300000637677,2 7,8 743522,6 9 349759,2 10,13 ---
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего80853,2 1 -70001500605,5 12 10000 6 2000062013,5 7,8 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год2399,2-70001500605,5 12 --------

строительство2020 год2110,578454----10000 6 2000062013,5 7,8 -----
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего1359260,2 1 --1336915557,2-500000697599,3 7 285751,2 9,16 103636,9 10,13 4000258000308508

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2023 год40926,2--1336915557,2-----40008000-

строительство2024 год10996,631318334-----500000697599,3 7 285751,2 9,16 103636,9 10,13 -250000308508
22.
Реконструкция существующего здания
с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента
в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова,
д. 217, - всего264902 1 ---25006500 6 126203254975,7 7 45351,5 9 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год9000---25006500 6 -------

реконструкция2020 год4485,2255902-----126203254975,7 7 45351,5 9 ----
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.
Строительство Рязанского областного суда - всего 633349 1 --42002864-300000499146,3 7,8 263806,9 9 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год7064--42002864--------

строительство2020 год11892,46626285-----300000499146,3 7,8 263806,9 9 ----
Томский областной суд, г. Томск
24.
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного
суда - всего324330 1 -----13566131201 7 231462,6 9,16 214152,4 10,13 84702,5 11 --

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2019 год13566-----1356613566 7 -----

строительство2023 год3530,03310764------117635231462,6 9,16 214152,4 10,13 84702,5 11 --
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего 13029,6 1 540042203177,2232,41342,6 6 14428,6514428,6 7,8 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2019 год13029,6540042203177,2232,41342,6 6 14428,614428,6 7,8 -----

строительство14934,6- 8,17 ------500000 8 - 17 ----
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего655905,7 1 400041699780116716180000 3 437026131369,4 7,8 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год221494000416997804200--------

строительство2019 год7345633756,7---112516180000 3 437026131369,4 7,8 -----
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5,
и ул. Советская, д. 3а, - всего1156027000 1 --200012316700012684 4,14 5684 7,8 -----

в том числе

проектные
и изыскательские работы2019 год27000--200012316700012684 4,14 5684 7,8 -----
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.
Строительство здания Выборгского
районного суда,
г. Санкт-Петербург, - всего125245125245-----------

в том числе

строительство2013 год10489,9125245125245-----------
29.
Строительство здания Колпинского
районного суда,
г. Санкт-Петербург, - всего88589,988589,9-----------

в том числе

строительство2013 год11338,588589,988589,9-----------
30.
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего117940,8117940,8-----------

в том числе

строительство2013 год12404117940,8117940,8-----------
31.
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского
районного суда,
г. Санкт-Петербург, - всего376786,4-92666,423520859539,4 12 --------

в том числе

строительство2016 год3722376786,4-92666,423520859539,4 12 --------
32.
Строительство здания Московского
районного суда,
г. Санкт-Петербург, - всего1329648,9 1 -508249,3255799,2440208,9367864,9 3 368306,4280845,3 7,8 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы-------13693,8 8 -----

строительство14832,21329648,9-508249,3255799,2440208,9367864,9 3 368306,4267151,5 7,8 -----
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, д. 20, - всего2017 год619601-238499273641,8 5 320584,6 12 35522,6 3,6 -------

в том числе

строительство2017 год9268,5619601-238499273641,8 5 320584,6 12 35522,6 3,6 -------
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.
Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск,
ул. Декабристов, - всего20970414437165333----------

в том числе

реконструкция2014 год3631,420970414437165333----------
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан
(2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе,
ул. Пушкина, д. 88) - всего 2283828,8 1 -916268,8345989,7 5 159097,5 18 --722976581830,1----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год900-900----------

публичный технологический
и ценовой аудит2019 год122,5------122,5-----

строительство2020 год31528,82282806,3-915368,8345989,7 5 159097,5 18 --722853,5581830,1----
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.
Строительство комплекса правосудия
в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9
(2-я очередь строительства), - всего 492319,1 1 -30003267,17767,1 12 55940 3,6 136255 4 242796,1 7,8 177397211103,5 10,13 152663 11 --

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год6267,1-30003267,11767,1 12 --------

строительство2023 год7682,1486052---600055940 3,6 136255 4 242796,1 7,8 177397211103,5 10,13 152663 11 --
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан,
г. Махачкала, - всего 1008027000-230004000---------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2015 год27000-230004000---------
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.
Реконструкция здания Ленинградского
районного суда
г. Калининграда - всего2497103728013422078210---------

в том числе

реконструкция2015 год36692497103728013422078210---------
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего22985420,5 1 43001870933,3 5 561 12 550,9 3,6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год5420,543001870933,3 5 561 12 550,9 3,6 -------
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской
области - всего 264837,7 1 2869542912167629070433,7 3 6077140522,9 7,8 -4000 10 6571,28000078652

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2022 год9656,22869-216-----4000 10 6571,2--

строительство2024 год3102255181,5-54291-7629070433,7 3 6077140522,9 7,8 ---8000078652
41.
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего483131,4 1 -5906,4988150-138444 14 161197,7 7,8 132264,5 9,16 27000 10,13 4615 11 200000118020

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2022 год 16559,4-5906,4988150----7000 10 4615 11 --

строительство2024 год4471,3466572-----138444 14 161197,7 7,8 132264,5 9,16 20000 13 -200000118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск
42.
Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего668979,7-232000303232,7 5 233698,8 12 --------

в том числе

строительство2016 год6858668979,7-232000303232,7 5 233698,8 12 --------
43.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского
районного суда
г. Новосибирска - всего 148214710079655,729677,6105789,7 12 99512,7 3,6 -------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2013 год71007100-----------

реконструкция2017 год3665,8141114-79655,729677,6
105789,7 12 99512,7 3,6 -------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего 181025 1 18670278402000087260141927 3,6 16690,5 4 ------

в том числе

строительство2018 год3243,318102518670278402000087260141927 3,6 16690,5 4 ------
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего31823225069317----------

в том числе

реконструкция2014 год708,2631823225069317----------
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего52366600288362735124415--------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2013 год600600-----------

строительство2016 год1008,651766-288362735124415--------
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего1085569 1 -424437,2192408,9151726,8136190,9 3,6 274918,7295062,9 7,8 37275,3 9,16 - 10 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2019 год1835,4-----1835,41835,4 7,8 -----

строительство2020 год77801083733,6-424437,2192408,9151726,8136190,9 3,6 273083,3293227,5 7 37275,3 9,16 - 10 ---
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.
Строительство
6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего1780016900-900483 12 --------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год900--900483 12 --------

строительство2013 год4229,41690016900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.
Строительство здания Миасского городского
суда - всего183641532106704063391---------

в том числе

строительство2015 год4125183641532106704063391----------
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.
Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего3080430804-----------

в том числе

строительство2013 год772,23080430804-----------
51.
Строительство здания Сергокалинского районного суда
в с. Сергокала - всего3923939239-----------

в том числе

строительство2013 год8153923939239-----------
52.
Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент2014 год483,27500-7500----------
53.
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда,
г. Буйнакск,
Республика Дагестан2014 год709,625000-25000----------
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.
Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский,
ул. Ленина, д. 20, - всего36431,336431,3-----------

в том числе

строительство2013 год86336431,336431,3-----------
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия -
всего126546,6 1 ---59782989 3 6561659582 8 13062,4 9 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год5978---59782989 3 -------

строительство2020 год1918120568,6-----6561659582 8 13062,4 9 ----
56.
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики
Ингушетия - всего55532 1 ---2600780 3 -25000 8 34901,6 9 1593,7 13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год2600---2600780 3 -------

строительство2021 год798,552932------25000 8 34901,6 9 1593,7 13 ---
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего3970 1 ---39703176 3 47830 14 ------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год3970---39703176 3 -------

строительство2017 год1057,92------47830 14 ------
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего69329 1 ---32731650 3 3500067679 7 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год1650---32731650 3 -------

строительство2020 год1491,867679 3500067679 7 -----
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего326144 1 ---16500-96292171414,2 7 209979,5 9 40132,5 10,13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год16500---16500--------

строительство2021 год3358,7309644-----96292171414,2 7 209979,5 9 40132,5 10,13 ---
60.
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда,
пгт. Каа-Хем,
Республика Тыва2014 год816,910000-10000----------
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.
Строительство здания
для размещения Гудермесского городского суда - всего95077,6 1 --3000981--50000 8 41619 9,16 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год3981--3000981--------

строительство2020 год141691096,6------50000 8 41619 9,16 ----
62.
Строительство здания для размещения
Урус-Мартановского городского суда - всего80931,6 1 --20001458--50000 8 27978 9,16 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год3458--20001458--------

строительство2020 год124277473,6------50000 8 27978 9,16 ----
63.
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего86750,5 1 ---25001480,5 6 660,6 4 50000 8 32770----

в том числе

проектные
и изыскательские работы2018 год3980,5---25001480,5 6 660,6 4 ------

строительство2020 год124082770------50000 8 32770----
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.
Строительство здания для размещения Нижнекамского
городского суда Республики Татарстан - всего 270870 1 --904445500216826145776 4,14 ------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год9044--9044500--------

строительство2018 год3923,18261826---45000216826145776 4,14 ------
65.
Строительство Дома правосудия в
г. Набережные Челны - всего316877,3 1 --11366,321963,7285511198117 4 ------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год11366,3--11366,31963,7--------

строительство2018 год5301,1305511---20000285511198117 4 ------
66.
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики
Татарстан - всего 78098 1 ---3744 18 -75554 14 56603,7 7 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год3744 18 ---3744 18 --------

строительство2019 год128075554-----75554 14 56603,7 7 -----
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.
Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего20001908,2 1 ---1273,83733,7 3,6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год1908,2---1273,83733,7 3,6 -------
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.
Реконструкция здания Артемовского
городского суда
со строительством пристройки - всего123285,5 1 ---39251483,3 3,6 70000 14 5018329247,3 9,16 78484,4 10,13 81764,8 11 --

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год3852,1---39251483,3 3,6 -------

реконструкция2023 год2040,1119433,4-----70000 14 5018329247,3 9,16 78484,4 10,13 81764,8 11 --
69.
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда,
г. Уссурийск2013 год4586,375292,475292,4-----------
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего 107551,5 1 ---1806,31806,2 3 52500 14 107142,3 7,8 6137,9 9 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год1806,3---1806,31806,2 3 -------

реконструкция2020 год3300105745,2-----52500 14 107142,3 7,8 6137,9 9 ----
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области,
с. Ивановка, - всего62758 1 ---19451268,1 3 2233344111,1 7,8 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год1945---19451268,1 3 -------

реконструкция2020 год1482,760813-----2233344111,1 7,8 -----
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области,
г. Астрахань, - всего18001739,5 1 ---3670--------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2016 год1739,5---3670--------
73.
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда,
с. Красный Яр,
ул. Советская, д. 2, - всего33115,2 1 ---1450-278,81500026988,1 9 14,9 10,13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2018 год1632,2---1450-278,8------

строительство2021 год51431483------1500026988,1 9 14,9 10,13 ---
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего208128 1 17832967- 5 296737200 6 136903,1 4 105123,6 7 23435,5 9,16 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год475017832967- 5 2967--------

строительство2020 год2826,51203378----37200 6 136903,1 4 105123,6 7 23435,5 9,16 ----
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего67313 1 ---24952495 3 1996 4 30000 8 63553,6 9 33225,7 13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2018 год2495---24952495 3 1996 4 ------

строительство2022 год1782,364818------30000 8 63553,6 9 33225,7 13 ---
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.
Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция
не завершенного строительством объекта) - всего53343,93150021843,9----------

в том числе

строительство2014 год187053343,93150021843,9----------
77.
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания,
г. Заволжск 19 , - всего 36255 1 ---1556-1729234699 7 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год1556---1556--------

строительство2020 год841,734699-----1729234699 7 -----
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.
Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск,
ул. Ворошилова, д. 1, - всего481013823,6 1 ---15365,91773,6 3,6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год13823,6---15365,91773,6 3,6 -------
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего3576,6 1 ---3576,73576,6 3 100000 14 9972730000 9,16 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год3576,6---3576,73576,6 3 -------

строительство430030000-----100000 14 9972730000 9,16 ----
Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего18003757,1 1 ---12983234 6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год3757,1---12983234 6 -------
81.
Приобретение здания для размещения Советского
и Октябрьского районных судов г. Липецка2016 год11060,7300000---300000--------

Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда2013 год182,170007000-----------
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.
Приобретение здания для размещения
Наро-Фоминского городского суда2013 год3310,5235089235089-----------
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда,
г. Хабаровск2014 год2657,2294400-294400----------

Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.
Приобретение здания для размещения Островского районного суда,
пос. Судиславль2015 год461,64000--4000---------
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86.
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут2014 год4273200002-200002----------
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда
г. Оренбурга - всего104178 9 ---56005600 3,6 5248083050,6 7,8 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год5600---56005600 3,6 -------

строительство2020 год2391,2998578-----5248083050,6 7,8 -----
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88.
Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего379568,8 1 ---10355,810355,7 3,6 -100000 8 194746,3 9,16 116368,3 10,13 200010400082205

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2023 год6000---10355,810355,7 3,6 ----20004000-

строительство2024 год4709,65373568,8------100000 8 194746,3 9,16 116368,3 10,13 -10000082205
89.
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего151462,3 1 --912,21949,7821,5 3,6 -50000 8 89119 9,16 37673,6 10,13 10005000044819

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2023 год4750,4--912,21949,7821,5 3,6 ----10002000-

строительство2024 год1199,3146711,9------50000 8 89119 9,16 37673,6 10,13 -4800044819
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90.
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок
Сараи, - всего44635,6 1 ---1400,6--2000037113,7 9 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год1400,6---1400,6--------

строительство2020 год1081,443235------2000037113,7 9 ----
91.
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области,
г. Спасск-Рязанский, - всего65640,5 1 ---1490-3072658246,3 7,8 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год1490---1490--------

строительство2020 год1312,6564150,5-----3072658246,3 7,8 -----
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.
Реконструкция
не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного
и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара,
ул. Тухачевского,
д. 226, - всего372902 1 -1321038507000198552254412,1 4 10622 7 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год17060-132103850---------

реконструкция2019 год9486,66355842---7000198552254412,1 4 10622 7 -----
93.
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего 379475 1 --6618618 3 1400200000171457237100,3 9 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2018 год8018--6618618 3 1400-------

строительство2021 год7282371457-----200000171457237100,3 9 ----
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда
г. Саратова - всего102367 1 ---50154990 3 59810 14 43214,7 7,8 -----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год4990---50154990 3 -------

строительство2020 год1756,597377-----59810 14 43214,7 7,8 -----
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.
Приобретение здания
для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области2013 год1431116000116000-----------
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -
всего800- 1 ---2612,72600 3,6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год----2612,72600 3,6 -------
97.
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда
и Управления Судебного департамента в Смоленской области,
г. Смоленск, - всего4625,9 1 ---52081380 3,6 -15000 8 - 17 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год 4625,2---52081380 3,6 -------

строительство-------15000 8 - 17 ----
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.
Строительство пристройки
со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего1830380---380--------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2016 год380---380--------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента
в Тамбовской области,
г. Тамбов, - всего5800- 1 ---69506950 3,6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год----69506950 3,6 -------
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.
Строительство здания для размещения Калининского районного суда
г. Тюмени - всего390050 1 ---500--------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2016 год50---500--------
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101.
Приобретение
и реконструкция
не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда,
г. Новосибирск, - всего1705842,3 1 385927,9-150012183-26568 14 817933,4 7,8 - 17 400000 10 481300 11 40000050481

в том числе:

приобретение2013 год11200385927,9385927,9-----------

проектные
и изыскательские работы2019 год19433,4--150012183-26568 14 17933,4 7 -----

реконструкция2024 год152001300481------800000 8 - 17 400000 10 481300 11 40000050481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район,
раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего73412,373412,3-----------

в том числе

строительство2013 год186273412,373412,3-----------
103.
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров,
ул. Загорская, - всего12364,8 1 6064,2610061005000-5000 14 4990 7,8 - 9,16,17 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы200,6---5000-5000 14 4990 7,8 - 9,16,17 ----

строительство532312164,26064,261006100---------
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104.
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры2013 год1575,53000030000-----------
105.
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда,
пос. Спирово2013 год52240004000-----------
106.
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда,
г. Весьегонск2013 год52672007200-----------
107.
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда,
г. Лихославль2013 год627,714542,214542,2-----------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.
Реконструкция
не завершенного строительством здания
для размещения
Автозаводского
районного суда,
г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего464526,5 1 8220-157246,5206730 12 295652,8 3,6 77910 4 ------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год15736,58220-7516,5---------

реконструкция2018 год7201448790--149730206730 12 295652,8 3,6 77910 4 ------
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского
краевого суда,
г. Ставрополь2013 год3825,3198126198126-----------
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области,
г. Липецк, площадь
Петра Великого
в Советском районе2013 год6658341386,5341386,5-----------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области,
г. Тамбов, - всего310000 1 310000--15003500 6 5000 14 5000 8 - 17 ----

в том числе:

приобретение2013 год5842,4310000310000-----------

проектные
и изыскательские работы2019 год---15003500 6 5000 14 5000 8 -----
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области,
г. Тверь, - всего8000- 1 ------17200 8 -----

в том числе

проектные
и изыскательские работы2020 год-------17200 8 -----
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области,
г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего800027980,2------1550025738,5 9,16 15419,8 13 ---

в том числе

проектные
и изыскательские работы2021 год27980,2------1550025738,5 9,16 15419,8 13 ---
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области,
г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего1484722--200080008000 3,6 1000010000 7,8 946711921066,4 10,13 537320--

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2019 год691--200080008000 3,6 1000010000 7,8 -----

строительство2023 год89441484031------500000 8 946711921066,4 10,13 537320--
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.
Строительство здания Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 6, - всего5901230,2 1 1246725,11481762,115500001522350,7 12 801640,1 3,6 461112 14 459659,5 7 -----

в том числе

строительство2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,7 12 801640,1 3,6 461112 14 459659,5 7 -----
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области,
г. Волгоград, - всего2811686,2------17805,5 8,20 26951210377 10,13 997755,6 11 700000873663

в том числе

проектные
и изыскательские работы2021 год44756,5------17805,5 8,20 2695110377 13 ---

строительство2024 год16514,52766929,7--------200000 10 997755,6 11 700000873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан,
г. Уфа, - всего1009597,2 1 -2200010780 5 ---263228,2860607,5 9 601853,9 13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год22000-2200010780 5 ---------

строительство2021 год12400,3987597,2------263228,2860607,5 9 601853,9 13 ---
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области,
г. Владимир, - всего686994,5 1 ---400015000 6 198087,3 4,14 518008,2 7,8 343764,9 9 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2018 год16900---400015000 6 12900 4 ------

строительство2020 год6864670287,4-----185187,3 14 518008,2 7,8 343764,9 9 ----
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан,
г. Казань,
ул. Ново-Песочная, - всего1537801,4793188,4-525090468287,4 12 --------

в том числе

строительство2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,4 12 --------
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики,
г. Ижевск, - всего22700------9900 8 12800----

в том числе

проектные
и изыскательские работы2020 год22700------9900 8 12800----
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда,
г. Красноярск,
ул. Ленина -
ул. Просвещения, - всего442061 1 ---20008141,6 3,6 200000318128,4 7 226049,2 9,16 35069,3 13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год10000---20008141,6 3,6 -------

строительство2021 год4510,4432061-----200000318128,4 7 226049,2 9,16 35069,3 13 ---
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска,
ул. 4-я Советская, - всего2445996,7 1 -24000---260622,1845244,1 7 976457,2 9,16 798517,9 10,13 942992,4 11 --

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2014 год 24000-24000----------

строительство2023 год12489,592421996,7-----260622,1845244,1 7 976457,2 9,16 798517,9 10,13 942992,4 11 --
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
123.
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда,
г. Чита, ул. Ленина,
д. 145, - всего 1009567,5 1 ---20008000 6 250000349850,4 7 361062,5 9 502076,1 10,13 285622,2 11 --

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год10000---20008000 6 -------

строительство2022 год4573,8999567,5-----250000349850,4 7 361062,5 9 502076,1 10,13 285622,2 11 --
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего- 1 -----1070014500 7,8 - 9,16 ----

в том числе

проектные
и изыскательские работы2020 год------1070014500 7,8 - 9,16 ----
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края,
г. Хабаровск1743377,1------13683,3 8 19561,818500 13 500000600000610132

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2021 год33245,1------13683,3 8 19561,818500 13 ---

строительство2024 год11075,591710132---------500000600000610132
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего20804369------36004369 9,16 ----

в том числе

проектные
и изыскательские работы2020 год 4369------36004369 9,16 ----
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики,
г. Грозный, - всего11900------490070007000 13 ---

в том числе

проектные
и изыскательские работы2021 год260011900------490070007000 13 ---
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края,
г. Краснодар,
ул. Постовая -
ул. Захарова, - всего1323771,3550000216317,3380200187496,1 12 --------

в том числе

строительство2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,1 12 --------
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области,
г. Кострома2015 год308,213260--13260---------
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары
130.
Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская
Республика, - всего36802145 1 --2145793792,9 3,6 -------

в том числе

проектные
и изыскательские работы2017 год 2145--2145793792,9 3,6 -------
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.
Приобретение здания для размещения Могойтуйского
районного суда,
пос. Могойтуй, Забайкальский край2014 год776,744400-44400----------
132.
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края2015 год790,275056--75056---------
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133.
Строительство здания Лабытнангского городского суда,
г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего159890 1 --219868021,1 12 156057,5 3,6 86420,4 4,14 ------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2016 год2892--21981764,1 12 --------

строительство2018 год1995,6156998---66257156057,5 3,6 86420,4 4,14 ------
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.
Строительство здания Нюксенского районного суда - всего32819--230730512-------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год2307--2307---------

строительство2016 год484,0630512---30512--------
135.
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего31994--230730512--------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2015 год2307--2307---------

строительство2016 год484,0629687---30512--------
136.
Строительство здания
для размещения Череповецкого городского суда Вологодской
области - всего333607,8 1 ---7251,37251,3 3 200000304419,8 7,8 131233,3 9,16 ----

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год7251,3---7251,37251,3 3 -------

строительство2020 год5719,2326356,5-----200000304419,8 7,8 131233,3 9,16 ----
137.
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда,
г. Великий Устюг,
пер. Революционный,
д. 3, - всего6809068090-----------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2013 год34403440-----------

реконструкция2013 год11206465064650-----------
138.
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего6798067980-----------

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2013 год 47604760----------

строительство2013 год10006322063220-----------
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.
Приобретение
и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда,
г. Барнаул,
ул. Балтийская, д. 28, - всего386247,5 1 -18444058842176,777209108712 14 46851,7 7,8 -54303 10 54303--

в том числе:

приобретение2014 год4943,7184440-184440----------

проектные
и изыскательские работы2016 год8060,7--58842176,7--------

реконструкция2023 год5793,36193746,8----77209108712 14 46851,7 7,8 -54303 10 54303--
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 21
140.
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего1404887,4 1 ---316737223 6 550796819366,9 7,8 811297,7 9 18644 13 ---

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год37500---316737223 6 -------

строительство2021 год148451367387,4-----550796819366,9 7,8 811297,7 9 18644 13 ---
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего375645,1 1 ---930814764 6 196786 14 315797,6 7,8 144583,5 9,16 151186,5 10,13 260393,3 11 --

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2017 год24072---930814764 6 -------

строительство2023 год2177351573,1-----196786 14 315797,6 7,8 144583,5 9,16 151186,5 10,13 260393,3 11 --
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа2017 год14260,91562000----1562000-------
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай
со строительством пристройки - всего11023------11023 8 -----

в том числе

проектные
и изыскательские работы2019 год11023------11023 8 -----
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
144.
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда
Волго-Вятского округа,
г. Нижний Новгород, - всего1214829,2-------9500072574,5 10,13
703463,2 11 200000216366

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2021 год95000-------9500072574,5 10,13 ---

реконструкция
с элементами реставрации2024 год6354,71119829,2-------- 17 -703463,2 11 200000216366
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
145.
Строительство здания
для размещения Верховного Суда Республики Крым,
г. Симферополь, - всего2906656 43556 10 9640291048781850290

в том числе:

проектные
и изыскательские работы2021 год43556--------43556 10 ---

строительство2024 год201762863100---------9640291048781850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
146.
Строительство здания
для размещения Арбитражного суда Челябинской области,
г. Челябинск, - всего1781767--------39055,6 10 537161,4 11 600000641767

в том числе:

проектные
и изыскательские2022 год37161,4--------39055,6 10 37161,4 11 --

строительство2024 год147681741767---------500000600000641767
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово
147.
Приобретение здания
для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции,
г. Кемерово2021 год286693409880,3--------3409880,3---
148.
Мероприятия
по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции
и федеральных арбитражных судов 22 12724354,2--------939500 24 3288338,2 24 40653194431197

Итого83491648,855819205732498,6 2 5783944 5 7060082 12 8686640,3 3 9942496,9 4 13693717,8 7 9559215,9 9,17 9821132,310087965,683061008306100

в том числе:

проектные
и изыскательские работы1554660,7 23 90326,8404282,6173554,3271065,8231460,8122618,7201559,8 7 191420,3217482,955347,614000-

публичный технологический
и ценовой аудит122,5------122,5-----

строительство, реконструкция, приобретение69212511,45491593,253282165610389,76789016,28455179,59819878,213492035,5 7 9367795,68664149,46744279,842267813874903

________________________________
1 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
3 Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - 618 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
4 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;
реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.
5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.
6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
7 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
8 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
9 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.
10 Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва -181 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.
11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей;
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.
12 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;
строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;
строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;
строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.
13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.
14 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
15 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.
16 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.
17 Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
18 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
19 В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
20 Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.
21 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
22 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.
23 В соответствии с параметрами федерального бюджета.
24 По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:
не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей. ".

6. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в позиции 4 цифры "8423,9 4 " заменить цифрами "8423,9 3,4 ";
б) в позиции 5:
в субпозиции, касающейся строительства, слова "2021 год 9 " заменить словами "2022 год";
в субпозиции "Всего" и субпозиции, касающейся строительства, цифры "61528,8 4 " заменить цифрами "61528,8 3,4 ", в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3 4 ";
в) в позиции "Итого":
в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";
в субпозиции, касающейся строительства, реконструкции, приобретения, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";
г) дополнить сноску 3 абзацами следующего содержания:
"за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.";
д) сноску 4 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"в 2021 году в размере 26462,3 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.".
7. В приложении № 6 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
цифры "109552,34 1 ", "10040,05 1,5 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52 1 ", "10025,98 1,5 " и "10114,42 1,6 ";
в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), цифры "90189,82 1 ", "10037,38 1,5 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296 1 ", "10023,31 1,5 " и "10114,42 1,6 ";
б) в разделе II:
в позиции "Всего" цифры "91921,15 1 ", "10037,38 1,5 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "96027,33 1 ", "10023,31 1,5 " и "10114,42 1,6 ";
в позиции "Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)":
цифры "86548,81 1 ", "10037,38 1,5 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "90654,99 1 ", "10023,31 1,5 " и "10114,42 1,6 ";
в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "79932,2 1 ", "9835,2 1,5 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "84038,38 1 ", "9821,13 1,5 " и "10087,96 1,6 ";
в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46 1 ";
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
" 1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
г) сноску 5 изложить в следующей редакции:
" 5 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 6 следующего содержания:
" 6 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по следующим объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".
8. В приложении № 7 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
цифры "109552,34 1 ", "10040,05 1,4 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52 1 ", "10025,98 1,4 " и "10114,42 1,5 ";
в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "96534,77 1 ", "9837,87 1,4 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "100640,95 1 ", "9823,8 1,4 " и "10087,96 1,5 ";
в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46 1 ";
б) в позиции "Государственные капитальные вложения - всего":
цифры "90189,82 1 ", "10037,38 1 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296 1 ", "10023,31 1 " и "10114,42 1,5 ";
в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "83173,43", "9835,2 1,4 " и "8306,1" заменить соответственно цифрами "87315,78", "9821,13 1,4 " и "10087,96 1,5 ";
в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46 1 ";
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
" 1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
г) сноску 4 изложить в следующей редакции:
" 4 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
" 5 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".

_____________